Login

Register

Login

Register

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Valgono le seguenti condizioni generali di vendita:

Art. 1 INFORMAZIONI GENERALI – Il contratto è costituito, nel suo insieme, dai seguenti documenti contrattuali: l’ordine; le condizioni generali di vendita; documenti tecnici, quali indicati nell’ordine. Detti documenti revocano e sostituiscono qualsiasi precedente puntualizzazione e/o accordo in merito a quanto oggetto del Contratto stesso e si intendono accettati in ogni loro parte, ed incondizionatamente dal Venditore.

Art. 2 MODIFICHE – Ogni modifica del Contratto si intenderà valida solo se confermata per iscritto dal Committente.

Art. 3 DIVIETO DI CESSIONE – Il Venditore non potrà cedere il Contratto a terzi. In conformità a quanto previsto dal 2°comma dell’art. 1260 C.C., si conviene che il credito derivante dall’Ordine non potrà essere ceduto, neppure a mezzo operazioni di “factoring”.

Art. 4 IMBALLO – Il prezzo della vendita è comprensivo delle spese tutte relative alle operazioni di imballo. Ogni singola parte della vendita dovrà essere adeguatamente protetta e imballata – a cura e spese del Venditore – in modo da preservare il contenuto durante il trasporto e lo stoccaggio. Eventuali danni dovuti a difetti di imballaggio saranno a carico del Venditore, anche se la resa del materiale è convenuta franco partenza.

Art. 5 TERMINI DI CONSEGNA – RESA – La data di consegna è quella indicata nell’Ordine ed è intesa essenziale nell’interesse della Committente. Per data di consegna si intende la data di messa a disposizione della merce collaudata, imballata e corredata di tutta la documentazione prescritta nel luogo di consegna convenuto. In caso di ritardo nella consegna, la Committente si riserva la facoltà di accettare ugualmente la Vendita applicando però una penale pari all’1% per ogni settimana (o sua frazione) di ritardo che sarà disposta ad accettare, fino ad un massimo del 10% del valore della vendita, fatto salvo il maggior danno. Il luogo di consegna e le condizioni per la resa della merce al luogo di consegna convenuto sono indicati nell’Ordine. La consegna della merce presso il luogo di destinazione convenuto dovrà avvenire tra le ore 8,30 – 12,00 e tra le 14,00 e le 16,30 dei giorni feriali, escluso il sabato. Ogni spedizione dovrà essere comunicata alla Committente per iscritto con preavviso di almeno dieci giorni. Art. 6 CONTROLLO – Ad ogni effetto (peso, misure, prescrizioni, ecc.) valgono le risultanze del controllo che la Committente effettuerà al ricevimento della Vendita. L’eventuale firma di ricevuta della merce da parte del personale della Committente al momento della consegna non vincola in alcun modo il diritto della Committente di rifiutare in tutto o in parte la vendita e comunque non pregiudica in alcun modo i diritti spettanti a quest’ultima a sensi di contratto e/o di legge.

Art. 7 RECESSO – La Committente avrà il diritto di recesso dal Contratto in tutto o in parte mediante notifica scritta al Venditore, in qualsiasi momento e per qualunque motivo, anche non dovuto a causa di forza maggiore o a colpa del Venditore. Al ricevimento di detta notifica, il Venditore dovrà cessare immediatamente la realizzazione della Vendita e provvederà affinché i suoi sub-venditori si comportino nello stesso modo. La Committente rimborserà al Venditore un importo corrispondente al lavoro eseguito e documentato fino alla data del recesso, escludendo in ogni caso il mancato guadagno. Conseguentemente, il Venditore garantirà alla Committente il possesso di tutti i materiali già approntati e della documentazione disponibile.

Art. 8 CONTROVERSIE – In caso di controversie nell’esecuzione o nell’interpretazione del presente ordine, sarà competente – in via esclusiva – il Giudice Italiano nel Foro territoriale di Genova, sede legale della Committente. La legge che regola il presente ordine è quella italiana.

Art. 9 PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, Vi informiamo che utilizziamo – anche tramite collaboratori esterni – i dati che Vi riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate sul nostro sito aziendale: www.parodinutra.com; oppure sono direttamente richiedibili al Responsabile del trattamento dei dati.